Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Łodzi

kara umowna, czas nagrania, potrącenie, pozwany, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie roboty, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru robót, etap robót, umowa, termin wykonania robót

kara umowna, czas nagrania, dzień opóźnienia, opóźnienie w oddaniu przedmiotu, odstąpienie od umowy, protokół częściowy odbioru, stan zaawansowania robót, aneks, odbiór wykonanych robót, przedmiot umowy, wartość całej umowy, protokół rozprawy, żądanie kary umownej, wartość przedmiotu umowy, ściana, oddanie przedmiotu umowy, elewacja, pozwany, umowa z dniem, część umowy

kara umowna, inspektor nadzoru, inspektor nadzoru na budowie, umowa, obecność na budowie, obecność inspektorów, sprawa dziennika budowy, pełnienie nadzoru inwestorskiego, stały nadzór, naliczenie kary umownej, obowiązek dokumentowania, zapis w dziennikach budowy, rozporządzenie ministra infrastruktury, pozwany, wpis w dziennikach budowy, potrącenie, inspekcja, protokół odbioru, pracach branżowych, wykonawca kary umownej

kara umowna, część mieszkalna, przedmiar robót, pozwany, dokumentacja projektowa, świetlica, umowa, robota dodatkowa, wynagrodzenie ryczałtowe, inspektor nadzoru, opóźnienie, praca dodatkowa, wynagrodzenie, wykonanie roboty, inwestor, zakończenie roboty, miarkowanie kary umownej, inspektor nadzoru inwestorskiego, wykonanie umowy, dokumentacja przetargowa

kara umowna, trawnik, wartość umowy, umowa, kosztorys powykonawczy, umowa wiążąca strony, inwestor, usunięcie wady, powództwo główne, zmiarkowanie kary, funkcja kary umownej, ponowne wykonanie, powództwo wzajemne, pierwsza instancja, naliczanie kary umownej, pozew wzajemny, wysokość kary, wada usuwalna, podstawa do naliczania kary, pozwany

kara umowna, przedmiot umowy, opóźnienie, zawezwanie do próby ugodowej, robota dodatkowa, pozwany, umowa główna, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, praca dodatkowa, zarzut powoda miarkowania kary, wartość wykonanych robót, wykonanie przedmiotu, brak materiałów budowlanych, żądanie zmniejszenia kary umownej, zwłoka w przekazaniu, kosztorys ofertowy, potrącenie, robota budowlana, odbiór końcowy

kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru, usterka, rażące wygórowanie

kara umowna, pozwany, lokal, kosztorys, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, wykonanie roboty, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, najem, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda

kara umowna, kosztorys, pozwany, cena materiałów budowlanych, opóźnienie, umowa, inwestor, elewacja domu, remont elewacji, termin zakończenia robót, odsetka ustawowa za opóźnienie, dzień zwłoki, wzrost cen materiałów, wynagrodzenie za całość, odbiór końcowy, rozpoczęty dzień, zmiarkowanie kary umownej, umowny termin, miarkowanie kary umownej, zakończenie remontu

kara umowna, opad, dziennik budowy, protokół z dni, miarkowanie kary umownej, warunki pogodowe, rażące wygórowanie, kosztorys, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie pracy, opóźnienie, wygórowanie kary umownej, prowadzenie prac, naruszenie przez dłużnika, transkrypcja, praca, zastrzeżenie kary umownej, naruszenie powinności

kara umowna, odbiór przedmiotu umowy, zakończenie pracy, przedmiot umowy, prace wykończeniowe, inspektor nadzoru, dziennik budowy, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zakończenie roboty, termin, protokół odbioru, odbiór obiektu, zaawansowanie prac, rozpoczęcie czynności odbioru, wpis inspektora nadzoru, potwierdzenie gotowości, praca, odbiór końcowy, pozwany

kara umowna, jakość prac, wysokość kary umowna, praca, robota dodatkowa, wykonanie pracy, wartość prac, wynagrodzenie brutto, protokół odbioru końcowy, kosztorys, remiza, strona pozwana gminy, wynagrodzenie, budowa, pozwany, potrącenie, częsta praca, budynek osp, opóźnienie powoda, dzień zwłoki

kara umowna, przedmiot umowy, wierzytelność, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, rozbierany komin, fundament starego komina, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót, postaci umorzeń, pył dymnicowy, pozwana kara umowna

kara umowna, dokumentację powykonawczą, opóźnienie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, przedmiot umowy, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, protokół, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie

kara umowna, mur oporowy, umowa, kosztorys, pozwany, budowa, inwestor, zły warunek atmosferyczny, kosztorysant, termin zakończenia, panujący warunek atmosferyczny, zakres roboty, opóźnienie, wysokość kary umowna, przebudowa placów, kolor, beton, część pracy, beton architektoniczny, wykonanie przedmiotu umowy

kara umowna, zarzut miarkowania kary umownej, dzień opóźnienia, wynagrodzenie, umowa, wynagrodzenie powodów, ilość dni opóźnienia, robota budowlana, praca, praca dodatkowa, opóźnienie w oddaniu, pozwany, zakończenie roboty, termin zakończenia, termin wykonania prac, wydłużenie terminów, potrącenie, ośrodek, stopa referencyjna, wysokość kary

kara umowna, sieć wodociągowa, inspektor nadzoru, kierownik budowy, wpis do dziennika budowy, przedmiot umowy, zakończenie roboty, wodociąg, termin, gotowość do odbioru końcowego, pozwany, dokumentacja, rażące wygórowanie, inwentaryzacja, dystrybucja wody, miarkowanie kary umownej, dokonanie odbioru, wykonanie przedmiotu umowy, zeznanie świadków, protokół

kara umowna, wysokość kary umowna, wynagrodzenie, ryczałtowe wynagrodzenie, umowa, dodatkowe wynagrodzenie za roboty, wynagrodzenie miesięczne, łączna wysokość, zarząd drogi, wartość wynagrodzenia wykonawcy, rozliczenie ryczałtowe, naliczanie kary umownej, nota księgowa, usta, zastępca prezydenta, godzina opóźnienia, kwota kary, kosztorys ofertowy, oświetlenie uliczne, stanowiąca kara umowna

kara umowna, odbiór końcowy, dzień opóźnienia, gotowość do odbioru, opóźnienie w zakończeniu, naliczanie kary umownej, dziennik budowy, ostateczna suma, końcowy termin, zakończenie wykonania przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, umowa, inwentaryzacja geodezyjna, procent wartości, termin naliczania, inspektor nadzoru, termin zakończenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie brutto, suma kary umownej

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, umowa, potrącenie, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, opóźnienie, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace