wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 25 stycznia 2018
Data publikacji: 5 października 2022 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćpozwolenie na budowę, kara umowna, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
pozwolenie na budowę, kara umowna, pozwolenie wodnoprawne, udzielenie pozwolenia na budowę, modernizacja instalacji, wniosek o udzielenie pozwolenia, pozwany, protokół zdawczo-odbiorczy, wykonanie umowy, budynek i obiekt, techniczne podłączenia, uzgodnienie projektu, całkowity koszt usługi, pełna dokumentacja projektowa, substancja szczególnie szkodliwa, operat wodnoprawny, środowisko wodne, egzemplarz projektu, kosztorys nakładczy, ściek przemysłowy
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 18 marca 2014
Data publikacji: 9 maja 2014 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćkara umowna, uzyskanie pozwolenia na budowę -
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, uzyskanie pozwolenia na budowę, szczególny warunek kontraktu, zawieszenie postępowania administracyjnego, załącznik do oferty, ocena oddziaływania, miesiąc od daty rozpoczęcia, harmonogram, miarkowanie kary umownej, aneks, oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, okres zawieszenia, opóźnienie, wniosek o pozwolenie, kwota kontraktowa, udział społeczeństwa, ogólny warunek kontraktów, naliczenie kary umownej, decyzja o pozwoleniu, inżynier kontraktu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 2 marca 2022
Data publikacji: 7 kwietnia 2022 Poziom podobieństwa: 46% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, pozwany, robota budowlana -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, decyzja o pozwoleniu, opóźnienie, projekt, pozwany, prawomocna decyzja, umowa, kanalizacja teletechniczna, przebudowa i rozbudowa, kotłownia olejowa, uzyskanie w imieniu, konieczność zaprojektowania, zgłoszenie robót, przekazanie decyzji, zmiana sposobu użytkowania, nienależyte wykonanie zobowiązania, skuteczne zgłoszenie, ogrzewanie elektryczne, robota budowlana
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 22 września 2016
Data publikacji: 14 października 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 45% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, pozwany, termin -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony, przedwstępna umowa dzierżawy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 21 września 2012
Data publikacji: 9 lutego 2013 Poziom podobieństwa: 44% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, pozwany -
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, szczególny warunek kontraktu, utrata pozwolenia na budowę, organizacja ekologiczna, prawo zamówień publicznych, zaakceptowana kwota kontraktowa, pozwany, interes publiczny, postanowienie ministra środowiska, wyjaśnienie i modyfikacja, decyzja środowiskowa, budowa obwodnic, wykładnia polegająca na przyjęciu, prawomocne pozwolenie na budowę, droga krajowa i autostrada, ekolog, wojewoda
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 22 września 2015
Data publikacji: 9 stycznia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 44% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, zapis, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, prawomocne pozwolenie na budowę, odstąpienie od umowy, decyzja o pozwoleniu, zapis, oddanie mieszkania, konsument, termin oddania, wierzyciel, zapis umowny, wykładnia oświadczenia woli stron, uzyskanie prawomocnego pozwolenia, zapłata kary umowna, aneks, wysokość poniesionej szkody, pozwany, lokal, wykonanie zobowiązania, prawomocna decyzja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 14 czerwca 2019
Data publikacji: 23 lipca 2019 Poziom podobieństwa: 43% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, pozwany, termin -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, nadzór autorski, uzyskanie uzgodnień, projekt budowlany, miarkowanie kary umownej, rozpoczęcie robót budowlanych, opóźnienie, dzień rozpoczęcia robót, dokumentacja, pozwany, skoordynowanie, uzgodnienie i decyzja, użytkownik terenów, termin, zwłoka, termin wykonania projektu, wniosek o pozwolenie, bezpieczeństwo, opiniowanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu
Data orzeczenia: 18 grudnia 2017
Data publikacji: 27 grudnia 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 43% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa, pismo powoda, uzyskiwanie decyzji, pozwany, termin realizacji przedmiotu umowy, złożenie wniosku o pozwolenie, procedura uzyskiwania, powodu kara, prace projektowe, lokalizacja inwestycji celu publicznego, udzielenie pozwolenia na budowę, wykonanie dokumentacji projektowej, opóźnienie w terminach, paragraf, potrącenie, decyzja o ustaleniu lokalizacji, obciążenie powodów, możliwość obciążenia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 14 listopada 2018
Data publikacji: 17 stycznia 2020 Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa, złożenie wniosku o pozwolenie, opóźnienie, uzyskiwanie decyzji, powodu kara, pozwany, procedura uzyskiwania, wykonanie dokumentacji projektowej, termin realizacji przedmiotu umowy, termin, paragraf, potrącenie, zwłoka, lokalizacja inwestycji celu publicznego, prace projektowe, ustalenie lokalizacji, obciążenie powodów, wynagrodzenie umowne
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 27 lutego 2013
Data publikacji: 21 marca 2013 Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, uzyskanie pozwolenia, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę, szkoda
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Data orzeczenia: 30 listopada 2012
Data publikacji: 29 stycznia 2013 Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, starostwo powiatowe, przebudowa chodników, brak możliwości zaprojektowania chodnika, przedmiot umowy, faktyczne wykonanie zobowiązania, dokumentacja projektowa, termin załatwiania, uzyskanie pozwolenia na budowę, odstąpienie od naliczania, wykonanie dokumentacji technicznej, budowa chodników, dzień zwłoki, aneks, miarkowanie wysokości kary umownej, wykonanie umowy, część projektów, pozwana gmina, faktura, projekt budowlany
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu
Data orzeczenia: 19 grudnia 2018
Data publikacji: 9 lipca 2019 Orzeczenie nieprawomocne
Istotność:
Poziom podobieństwa: 40% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, projekt budowlany, nienależyte wykonanie zobowiązania, specyfikacja techniczna, wiejski ośrodek zdrowia, ustalenie lokalizacji inwestycji, branża, powódkę kary, zobowiązanie niepieniężne, złożenie wniosku o pozwolenie, kara umowa, przedmiar robót i specyfikacja, pozwana gmina, starosta, kosztorys inwestorski, brak dokumentacji projektowej, pozwany, decyzja o lokalizacji inwestycji, dłużnik
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 marca 2022
Data publikacji: 18 października 2022
Istotność:
Poziom podobieństwa: 40% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie, termin zakończenia robót, termin wykonania robót, termin zakończenia, umowa, robota budowlana, oczyszczalnia, pozwolenie na użytkowanie, faktyczny dzień, miarkowanie kary umownej, dzień zakończenia robót, pozwolenie wodnoprawne, decyzja i pozwolenie, wysokość kary umowna, zapłata kary umowna, pozwany, zmiarkowanie kary umownej, brak szkody, ściek
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 17 grudnia 2015
Data publikacji: 28 grudnia 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 40% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, opóźnienie, dłużnik, zwłoka, pozwany, miarkowanie kary umownej, wierzyciel, umowa, wykonanie projektów budowlanych, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, wniosek o wydanie decyzji, inwestycja, odpowiedzialność kontraktowa, organ administracji publicznej, gotowy projekt, redukcja kary umownej, aprobata powoda
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi
Data orzeczenia: 20 maja 2014
Data publikacji: 12 czerwca 2014 Poziom podobieństwa: 40% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, zakończenie pracy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, uzyskanie pozwolenia, dokumentację powykonawczą, pozwolenie na użytkowanie budynku, miarkowanie kary umownej, pozwany, obiekt, odbiór prac, odbiór końcowy, gotowość do odbioru, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, powiadomienie powoda, dziennik budowy, wykonanie przedmiotu umowy, umowa o roboty budowlane, dłużnik, odbiór przedmiotu umowy, brak gotowości
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 3 grudnia 2015
Data publikacji: 29 kwietnia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 40% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
falochron, kara umowna, urząd morski, prace projektowe, uzyskanie pozwolenia na budowę, opóźnienie, dostęp do portu, decyzja lokalizacyjna, uzyskanie decyzji, pozwolenie wodnoprawne, umowa z dniem, aktualizacja projektu, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dokumentacja projektowa, lokalizacja inwestycji celu publicznego, projekt budowlany, specyfikacja techniczna, wykonanie przedmiotu umowy, miarkowanie kary, projekt wykonawczy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 8 kwietnia 2022
Data publikacji: 6 lipca 2022 Poziom podobieństwa: 39% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, dokumentacja projektowa, użytkownik, pozwolenie na budowę, prace projektowe, pozwany, wniosek o pozwolenie, hala, wynagrodzenie umowne, dzień kalendarzowy, pismo z dni, opóźnienie, inwestycja, zmiarkowanie kary umownej, decyzja środowiskowa, projektant, usunięcie wad przedmiotu umowy, stacja, miarkowanie kary, spotkanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 8 maja 2013
Data publikacji: 30 października 2013 Poziom podobieństwa: 39% Powiązana tematykakara umowna -
Ważne frazy
kara umowna, prawo budowlane, pozwolenie na budowę, inwestor, poprzednik prawny powódki, teren budowy, pozwany, dziennik budowy, protokolarne przekazanie placu budowy, odstąpienie od umowy, rozpoczęcie robót, miarkowanie kary umownej, kierownik budowy, wierzytelność, urobek, prawo odstąpienia, kredytowanie inwestycji, wykonanie zobowiązania, protokół przekazania placu budowy, wysokość kary umowna
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 13 października 2017
Data publikacji: 11 kwietnia 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 39% Powiązana tematykakara umowna -
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, linia energetyczna, przedmiot umowy, pozwolenie na budowę, nienależyte wykonanie zobowiązania, lokalizacja zbiorników, projekt, wykonanie umowy, pozwany, uzyskanie decyzji środowiskowej, laguna, lokalizacja inwestycji, całkowita objętość, oferta, konsorcjum, zwłoka, zmiana lokalizacji, przełożenie linii
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi
Data orzeczenia: 23 listopada 2018
Data publikacji: 27 marca 2019 Poziom podobieństwa: 39% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, uzyskanie pozwolenia, straż pożarna, kontrola straży, wykonanie przedmiotu umowy, odbiór końcowy, projekt, umowa o roboty budowlane, pozwolenie na użytkowanie obiektu, realizacja przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, przedłużenie terminu wykonania umowy, termin zakończenia, wykonanie drenaży, robota zamienna, pozwany, dokumentacja projektowa, dzień po terminie umownym, opóźnienie w realizacji
Zobacz» |