Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Łodzi

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, instalacja, umowa, wykonanie pracy, styropian, praca dodatkowa, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, dłużnik, świadek

kara umowna

kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia

kara umowna

kara umowna, prace wykończeniowe, pozwany, schody, instalacja elektryczna, na zewnątrz, ogrzewanie podłogowe, odbiór przyłączy, ogrzewanie, wykonanie pracy, świadectwo charakterystyki energetycznej, potrącenie, umowa, ujemna temperatura, siła wyższa, ogrzanie budynków, miarkowanie kary umownej, tynki wewnętrzne, warunki atmosferyczne, żądanie zapłaty kary umownej

kara umowna

kara umowna, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, budowa, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac

kara umowna

kara umowna, drzwi, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, wysokość kary umowna, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary, obowiązek zapłaty kary

kara umowna

kara umowna, pozwany, lokal, kosztorys, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, oferent

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wykonanie pracy, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie

kara umowna

kara umowna, umowa, pozwany, faktura, praca dodatkowa, wartość umowy, wykonanie pracy, ściana, opóźnienie, wykonanie prac remontowych, odstąpienie od umowy, transza, praca remontowa, pieczęć, działalność gospodarcza, faktura zaliczkowa, montaż, instalacja, oświadczenie o odstąpienia, opuszczenie budowy

kara umowna

kara umowna, opad, dziennik budowy, budowa, protokół z dni, miarkowanie kary umownej, warunki pogodowe, rażące wygórowanie, kosztorys, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie pracy, opóźnienie, wygórowanie kary umownej, prowadzenie prac, naruszenie przez dłużnika, transkrypcja, zastrzeżenie kary umownej, naruszenie powinności

kara umowna

kara umowna, wykonawca zastępczy, inwestor, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy, termin końcowy

kara umowna

kara umowna, praca dodatkowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, robota dodatkowa, umowa, opóźnienie, pracę niewykonaną, zmiarkowanie kary umownej, zapłata za prace dodatkowe, projekt, montaż, część wynagrodzenia, należność za materiały, wartość prac, kosztorysowanie, przedmiar robót, odstąpienie od umowy, dodatkowe wynagrodzenie, uzupełnienie ubytku

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie

kara umowna

kara umowna, prawo budowlane, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, remont, robota budowlana, usunięcie usterki, budowa, remont dachów, nienależyte wykonanie, wysokość szkody, wierzyciel, cena materiałów, garaż, istniejący obiekt budowlany, wymiana dachu, wysokość kary umowna, lukarna, wykonanie zobowiązania

kara umowna

kara umowna, umowa, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik

kara umowna

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze

kara umowna

kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, dłużnik, wierzyciel, nota księgowa, niedbalstwo, odstąpienie od umowy, szkoda, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, staranność, wartość umowy, odstąpienie wykonawcy, terminal, zwłoka, samodzielny publiczny zakład opieki, odszkodowanie, konstrukcja kary umownej

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa, obiekt, zadanie inwestycyjne, projekt, pozwany, sieć zewnętrzna, prawo odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, strona powodowa, faktura, zwłoka, dokumentacja, gwarancja, robota dodatkowa, opóźnienie, brykiet

kara umowna

kara umowna, projekt, dokumentacja projektowa, miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli

kara umowna

kara umowna, inwestor, umowa, pozwany, prawo zamówień publicznych, zmiarkowanie kary umownej, podwykonawca, budowa, ustawa prawa, nawierzchnia, opóźnienie, przesłanka miarkowania kary umownej, zwłoka, dziennik budowy, sprzyjający warunek pogodowy, pozew z zasadami współżycia, plac budowy, praca, ryzyko obciążenia, inwestycja

kara umowna

kara umowna, praca remontowa, pełnomocnictwo, odsetka ustawowa za opóźnienie, umocowanie, śródmieście w łodzi, nieruchomość przy ulicy, praca remontowa na nieruchomości, umowa, wykonanie pracy, wykonanie prac remontowych, kapitalizacja, domniemanie, dłużnik, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, skapitalizowana odsetka, lokal, warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości, żądanie miarkowania