Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Łodzi

potrącenie, kara umowna

kara umowna, szalunek, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, protokół rozprawy, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, opóźnienie, zwłoka, obmiar, e, wynajem, wykonanie umowy, wysokość zastrzeżonej kary, generalny wykonawca, wpis w dziennikach budowy, faktura, umowa, robota budowlana, beton

potrącenie, kara umowna

kara umowna, wierzytelność, blacha trapezowa, opóźnienie, attyka, oświadczenie o potrąceniu, montaż blachy, aneks, montaż konstrukcji, dłużnik, rozszerzona odpowiedzialność, przedmiot umowy, pozwany, zapłata kary umowna, odpowiedzialność powódki, wykonanie przedmiotu umowy, konstrukcja stalowa dachu, wzajemna wierzytelność, nienależyte wykonanie zobowiązania, pokrycie dachów

potrącenie, kara umowna

kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, wynagrodzenie umowne, prawo potrącenia, pozwany, potrącenie wierzytelności, robota budowlana, zarzut potrącenia, potrącenie wierzytelności powoda, zapłata kary umowna, protokół rozliczenia, wynagrodzenie za wykonane roboty, ustawowe prawo, wzajemna wierzytelność, skuteczne oświadczenie, potrącenie umowne, potrącenie ustawowe, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, przedmiot umowy, ograniczenie ustawowe

potrącenie, kara umowna

kara umowna, podwykonawca, wierzytelność, kopia umowy, oświadczenie o potrąceniu, umowa o podwykonawstwo, zgodność z oryginałami kopii, zmiana w trybie, naliczenie kary umownej, pozwany szpital, pozwany, umorzenie wierzytelności, wymagalność, umowa podwykonawcza, przedłożenie kopii, termin, transakcja handlowa, naliczona kara umowna, wierzytelność niższa, wynagrodzenie

potrącenie, kara umowna

kara umowna, potracenie, miarkowanie kary umownej, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, naliczenie kary umownej, wysokość kary umowna, dokonanie potrącenia, naliczona kara umowna, pisemne powiadomienie, dotacja, roku strony, wszczęcie procesu, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedmiot umowy, zapłata kary umowna, wierzytelność powodów, strona pozwana kary, pismo

kara umowna

kara umowna, czas nagrania, pozwany, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie roboty, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, zakończenie roboty, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru robót, etap robót, umowa, termin wykonania robót

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac

potrącenie

kara umowna, umowa, pozwany, odstąpienie od umowy, niezasadne pominięcie, nota, potrącenie kary, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, podczas gdy, operacja księgowa, potrącenie umowne, ostateczne wynagrodzenie, nagranie rozprawy, naliczenie kary umownej, przesłanka potrącenia, wykonanie pracy, odsetka ustawowa za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, umowa zapisu

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, nota obciążeniowa, porozumienie, potrącenie, wykonanie pracy, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, praca, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa

potrącenie

wymagalność, kara umowna, pozwany, wierzyciel, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, wspólnik spółki cywilnej, umowa, zobowiązanie bezterminowe, zarzut potrącenia, faktura, roszczenie wynikające z zobowiązania, opłata dodatkowa, potrącenie wierzytelności, sprzęt, skuteczne potrącenie, wykonanie przedmiotu, zapłata, leasing, leasingodawca

kara umowna

kara umowna, zlecenie, wierzytelność, potrącenie, opóźnienie, naliczenie kary umownej, pozwany, umowa, miarkowanie kary umownej, dzień istnienia, naliczona kara umowna, wysokość kary umowna, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, tryb awaryjny, autostrada, bariera, droga krajowa, wykonanie przedmiotu umowy, nienależyte wykonanie, stwierdzone naruszenie

kara umowna

kara umowna, dokumentację powykonawczą, opóźnienie, potrącenie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, przedmiot umowy, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie

kara umowna

kara umowna, potrącenie, umowa, umowa w trybie natychmiastowym, naliczona kara umowna, zobowiązanie niepieniężne, wartość miesięczna, wierzytelność strony, zarzut potrącenia, skutek natychmiastowy, nota obciążeniowa, dłużnik, środek prewencyjny, świadczenie usług porządkowych, wierzytelność strony powodowej, należność z wierzytelnością, miesięczne wynagrodzenie, faktura vat, pozwany, dłużnik i wierzyciel

kara umowna

kara umowna, pozwany, opóźnienie, harmonogram robót, powodowa spółka, potrącenie, podwykonawca, wierzytelność, wartość umowy, występujące opóźnienie, miarkowanie kary, miarkowanie przez sąd, część urządzenia, wykwalifikowany pracownik, zwłoka w oddaniu, kara umowna z wierzytelnością, umowa, praca instalacyjna, miarkowanie odszkodowania, robota instalacyjna

kara umowna

kara umowna, etap umowy, przetarg, oświadczenie o potrąceniu, pierwszy etap, utrata dofinansowania, pozwany, złożenie oświadczenia o potrąceniu, umowa, utrata dotacji, opóźnienie, zawinione opóźnienie, wierzytelność, odszkodowanie, naliczenie kary umownej, procedura administracyjna, zapłata kary umowna, wzór umowy, kurka, złożenie wniosku o pozwolenie

potrącenie

remont pompy, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, potrącenie wierzytelności, pozwany, remontów podstawowych, naliczenie kary umownej, potracenie, wykonanie remontu, realizacja umowy, umocowanie, zlecenie, wzajemna wierzytelność, wierzytelność możliwa do potrącenia, niedopuszczalny zarzut, zarzut potrącenia wierzytelności, długość opóźnienia, złożenie oświadczenia o potrąceniu, wierzytelność wynikająca z umowy, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności

kara umowna

kara umowna, wykonanie odcinka, odcinek, opóźnienie, przedmiot umowy, kara umowna za opóźnienie, pozwolenie na użytkowanie, przyczółek, wierzytelność, potrącenie, miarkowanie kary umownej, termin zakończenia przedmiotu umowy, termin odbioru przedmiotu, pozwany, protokół odbioru przedmiotu umowy, robota budowlana, opóźnienie w dotrzymaniu, decyzja o pozwoleniu, dotrzymanie terminów, studnia

kara umowna

kara umowna, umowa, miarkowanie kary umownej, nota księgowa, drabinka, pozwany, długość okresu opóźnienia, opóźnienie w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji, potrącenie, wartość brutto, muzeum, szafa, pozwana kara umowna, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, termin realizacji umowy, błędna wykładnia i przyjęcie, opóźnienie w wykonaniu umowy, potrącenie ewentualnej wierzytelności

kara umowna

kara umowna, potrącenie, konserwator zabytków, opóźnienie, montaż dźwigu, nowe usytuowanie, wykonanie roboty, dźwig osobowy, wierzytelność, budynek dydaktyczny, przedmiot umowy, prawo zamówień publicznych, pozwany, pozwolenie na budowę, przekazanie terenu, naliczenie kary umownej, teren budowy, miarkowanie kary umownej, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu

kara umowna

kara umowna, zakończenie roboty, przedmiot umowy, wierzytelność, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, rozbierany komin, fundament starego komina, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót, postaci umorzeń, pył dymnicowy