Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Łodzi

kara umowna

kara umowna, realizacja robót, opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, umowa, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wykonanie zobowiązania, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty, przebudowa sieci elektroenergetyczna, odbiór robót

kara umowna

kara umowna, potrącenie, opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, nienależyte wykonanie, budowa, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka

kara umowna

kara umowna, zakończenie roboty, wierzytelność, umowa, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, dziennik budowy, wykonanie przedmiotu umowy, fundament starego komina, rozbierany komin, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót, postaci umorzeń

kara umowna

kara umowna, zakończenie roboty, miarkowanie kary umownej, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, zakończenie pracy, termin, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny, odcinek

kara umowna

kara umowna, dokumentację powykonawczą, opóźnienie, potrącenie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, umowa, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie

kara umowna

kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, umowa, dziennik budowy, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin

kara umowna

kara umowna, czas nagrania, potrącenie, odbiór robót, pozwany, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie roboty, etap, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, zakończenie roboty, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, odbiór końcowy, dzień opóźnienia, gotowość do odbioru, opóźnienie w zakończeniu, naliczanie kary umownej, dziennik budowy, ostateczna suma, końcowy termin, zakończenie wykonania przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, umowa, inwentaryzacja geodezyjna, procent wartości, termin naliczania, termin zakończenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie brutto, suma kary umownej

kara umowna

kara umowna, zlecenie, wierzytelność, potrącenie, opóźnienie, naliczenie kary umownej, pozwany, umowa, miarkowanie kary umownej, dzień istnienia, naliczona kara umowna, wysokość kary umowna, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, tryb awaryjny, autostrada, bariera, droga krajowa, wykonanie przedmiotu umowy, nienależyte wykonanie, stwierdzone naruszenie

kara umowna

kara umowna, opad, dziennik budowy, protokół z dni, miarkowanie kary umownej, warunki pogodowe, nienależyte wykonanie, rażące wygórowanie, kosztorys, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie pracy, opóźnienie, wygórowanie kary umownej, prowadzenie prac, naruszenie przez dłużnika, transkrypcja, zastrzeżenie kary umownej, naruszenie powinności

kara umowna

kara umowna, aneks, termin zakończenia robót, zakończenie roboty, opóźnienie, zapłata kary umowna, umowa, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, wynagrodzenie ryczałtowe, umowny termin zakończenia, dzień opóźnienia, protokół odbiorów wykonany robót, kanalizacja deszczowa, mieszkaniec sąsiednich budynków, zakończenie inwestycji, budowa, robota budowlana, roszczenie o zapłatę kary, umowa z dniem

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, nota obciążeniowa, porozumienie, potrącenie, wykonanie pracy, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa

kara umowna

kara umowna, potrącenie, szalunek, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, dziennik budowy, protokół rozprawy, nienależyte wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, pozwany, opóźnienie, zwłoka, obmiar, e, wynajem, wykonanie umowy, wysokość zastrzeżonej kary, generalny wykonawca, wpis w dziennikach budowy, faktura

kara umowna

kara umowna, dziennik budowy, ugoda, miarkowanie kary umownej, pozwany, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, robota budowlana, nienależyte wykonanie, prawo budowlane, ustępstwo, siedziba w miejscowości, zapłata kary umowna, szkoda, wierzyciel, przedmiotowa kara umowna, prace budowlane, umowa, dom, kierownik budowy

kara umowna

kara umowna, jakość prac, wysokość kary umowna, robota dodatkowa, wykonanie pracy, wartość prac, wynagrodzenie brutto, protokół odbioru końcowy, kosztorys, remiza, strona pozwana gminy, potrącenie, częsta praca, budynek osp, opóźnienie powoda, dzień zwłoki, część pracy, dziennik budowy, szereg robót dodatkowych, użytkowanie

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie

kara umowna

kara umowna, przepompownia, kanalizacja, budowa, budowa kanalizacji, potrącenie, opóźnienie, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, inwestycja, temperatura, zgrzewanie rur, zakończenie pracy, wykop, studnia, umowa, główny kolektor, nieterminowe zakończenie, tłocznia, wykonanie pracy

kara umowna

kara umowna, przekazanie przedmiotu umowy, konstrukcja dachu, dziennik budowy, umowa, mansarda, zapłata kary umowna, opóźnienie w przekazaniu przedmiotu, plac budowy, wykonanie dachu, opóźnienie, obiekt do odbioru, projekt wykonawczy, przesunięcie, potrącenie, pozwany, przeprojektowanie schodów, przeszkoda w kontynuowaniu robót, docieplenie kominów, wykonanie przedmiotu umowy

kara umowna

kara umowna, kruszywo, umowa, odbiór przedmiotu umowy, wysokość kary, prawomocny nakaz, pozwany, odebrana praca, naliczanie kary umownej, zasądzony nakaz zapłaty, wykonawca kary umownej, odbiór kruszywa, uziarnienie, zespół faktów, prawomocność materialna, dzień od dostarczenia, przedmiot rozstrzygnięcia, zwłoka, roszczenie, skuteczne zastrzeżenie

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, powodowy wykonawca, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, nawierzchnia asfaltowa, umowa, wykonanie roboty, zakończenie roboty, interwenient, przebudowa sieci wodociągowa, termin zakończenia, impreza rozrywkowa, zakończenie robót i zgłoszenie, front robót, nienależyte wykonanie, pozwany, przebieg robót