wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 17 marca 2016
Data publikacji: 11 maja 2016 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, odbiór robót, odbiór końcowy, wada, usterka -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru, usterka, rażące wygórowanie
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie
Data orzeczenia: 12 lutego 2018
Data publikacji: 28 marca 2018 Orzeczenie nieprawomocne
Istotność:
Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, usterka, podwykonawca, wada, inwestycja, umowa, odbiór końcowy, protokół, budowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, podwykonawca, stwierdzone usterki, wada, zastrzeżenie kary umownej, inwestycja, umowa, odbiór końcowy, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy inwestycji, protokół, protokół odbioru końcowy, studnia, budowa
|
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 2 czerwca 2017
Data publikacji: 15 stycznia 2018 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, opóźnienie, umowa, dziennik budowy, inwestycja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, opóźnienie, pozwany, umowa, notatka, dziennik budowy, elewacja, termin umowny, protokół odbioru, rusztowanie, realizacja robót, sufit, inwestycja, montaż, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, faktura, termin zakończenia, żaluzja
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 10 sierpnia 2022
Data publikacji: 1 września 2022 Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćkara umowna, wada i usterka, podwykonawca, opóźnienie, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, wada i usterka, pozwany, podwykonawca, opóźnienie, naprawa gwarancyjna, usunięcie wad i usterek, umowa, miarkowanie kary umownej, usunięcie stwierdzonych wad, przekroczenie terminów, wykonanie zobowiązania, funkcjonowanie budynku, dzień opóźnienia, usuwanie usterki, termin usunięcia wad, nienależyte wykonanie, wartość prac, terminowe usunięcie, podstawa do miarkowania kary
|
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 2 października 2018
Data publikacji: 16 marca 2022 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, umowa, inwestor, budowa, robota budowlana -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, zatrudnienie podwykonawcy, zatajenie, umowa, inwestor, naliczenie kary umownej, fakt zatrudnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, robota budowlana, zapłata kary umowna, umowa o podwykonawstwo, funkcja kary, pozwany, budowa budynków wielorodzinnych, wykonanie umowy, szkoda, gmina miejska, podwykonawca powoda
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 30 listopada 2016
Data publikacji: 29 grudnia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, opóźnienie, przedmiot umowy, inwestor, zbiornik, naliczona kara -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, przedmiot umowy, inwestor, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 22 września 2016
Data publikacji: 14 października 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, inwestor, pozwolenie, dziennik budowy, opóźnienie, przedmiot umowy, projekt -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, pozwolenie, dziennik budowy, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin
|
zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 14 sierpnia 2018
Data publikacji: 29 sierpnia 2018 Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, dziennik budowy, odbiór końcowy, gotowość do odbioru, inspektor nadzoru, przedmiot umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, dziennik budowy, odbiór końcowy, sieć wodociągowa, gotowość do odbioru, inspektor nadzoru, kierownik budowy, wpis do dziennika budowy, przedmiot umowy, wykonanie umowy, zakończenie roboty, wodociąg, miarkowanie kary, termin, gotowość do odbioru końcowego, pozwany, dokumentacja, świadek, rażące wygórowanie, inwentaryzacja
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 21 maja 2013
Data publikacji: 6 września 2013 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, opóźnienie, usterka, inwestor, przedmiot umowy, budowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie, praca drogowa, usterka, inwestor, pozwany, opaska, płyty ażurowe, miarkowanie kary umownej, front robót, przedmiot umowy, prace ziemne, robot drogowy, budowa, gruz, rusztowanie, krawężnik, obrzeże, redukcja kary umownej, przyczyna opóźnienia
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie
Data orzeczenia: 9 października 2017
Data publikacji: 23 lutego 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, opóźnienie, odbiór końcowy, gotowość do odbioru, dziennik budowy, umowa, inspektor nadzoru -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie, odbiór końcowy, dzień opóźnienia, gotowość do odbioru, opóźnienie w zakończeniu, naliczanie kary umownej, dziennik budowy, ostateczna suma, końcowy termin, zakończenie wykonania przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, umowa, inwentaryzacja geodezyjna, procent wartości, termin naliczania, inspektor nadzoru, termin zakończenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie brutto
|
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 7 kwietnia 2022
Data publikacji: 27 lutego 2023 Orzeczenie nieprawomocne
Istotność:
Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, wada i usterka, gwarancja, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, wada i usterka, układ sterowania, rękojmia, usunięcie wad i usterek, gwarancja, okres gwarancji, wynagrodzenie umowne, instalacja wentylacji i klimatyzacji, rozpoczęty dzień, gwarancja jakości, dzień zwłoki, termin wyznaczony na usunięcie, kompleks, umowa, nienależyte wykonanie, wykonanie zobowiązania, protokół z przeglądu gwarancyjnego, centrala wentylacyjna
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 31 stycznia 2014
Data publikacji: 10 lutego 2014 Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, usterka, wada, przedmiot umowy, budowa, odbiór końcowy, protokół -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, nadleśnictwo, wada, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 24 lutego 2016
Data publikacji: 16 marca 2016 Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, opóźnienie, robota budowlana, inwestor, podwykonawca, budowa, przedmiot umowy, inwestycja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie, robota budowlana, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, inwestor, podwykonawca, wysokość kary umowna, budowa, obciążenie wykonawcy, front robót, okres zimowy, potrącenie, przedmiot umowy, zasada wykonywania uprawnień, reprezentacja skarbu państwa, wykonawca kary umownej, zakończenie pracy, wzajemna wierzytelność, inwestycja, zwłoka
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 25 czerwca 2014
Data publikacji: 28 lipca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, wada, usterka, umowa, inwestor, odbiór końcowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, wada, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data orzeczenia: 13 listopada 2013
Data publikacji: 5 marca 2014 Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, usterka, wada, protokół, przedmiot umowy, odbiór robót -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, wada, protokół, strona powodowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, przedmiot umowy, usuwanie wad, protokół odbioru robót, odbiór robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 16 października 2013
Data publikacji: 19 grudnia 2013 Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, wada i usterka, umowa, inwestor, protokół -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, piwnica, mur oporowy, praca zewnętrzna, wada i usterka, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, zastrzeżona kara umowna, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, protokół, balustrada
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi
Data orzeczenia: 20 maja 2014
Data publikacji: 12 czerwca 2014 Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na użytkowanie, przedmiot umowy, obiekt, odbiór końcowy, gotowość do odbioru, dziennik budowy, robota budowlana -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na użytkowanie, zakończenie pracy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, dokumentację powykonawczą, pozwolenie na użytkowanie budynku, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, pozwany, obiekt, odbiór prac, odbiór końcowy, gotowość do odbioru, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, powiadomienie powoda, dziennik budowy, robota budowlana, wykonanie przedmiotu umowy, umowa o roboty budowlane, dłużnik
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 27 lutego 2013
Data publikacji: 21 marca 2013 Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćkara umowna, budowa, inwestycja, opóźnienie, pozwolenie na użytkowanie, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, budowa, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, pozwolenie na użytkowanie, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 23 września 2016
Data publikacji: 18 października 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćkara umowna, odbiór końcowy, przedmiot umowy, gotowość do odbioru, obiekt, robota budowlana, opóźnienie, wada -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odbiór końcowy, przedmiot umowy, zakończenie przedmiotu umowy, kaucja, zakończenie roboty, gotowość do odbioru, opóźnienie w zakończeniu, wartość zabezpieczenia, zakończenie pracy, obiekt, robota budowlana, gotowość do odbioru końcowego, termin zakończenia, pozwany, gotowość obiektu do odbioru, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, potrącenie, opóźnienie, wada
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 22 czerwca 2018
Data publikacji: 30 lipca 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, robota budowlana, przedmiot umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, powodowy wykonawca, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, nawierzchnia asfaltowa, wykonanie roboty, interwenient, przebudowa sieci wodociągowa, termin zakończenia, zakończenie robót i zgłoszenie, impreza rozrywkowa, front robót, nienależyte wykonanie, pozwany, przebieg robót, przedmiot umowy, plac budowy
|