wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie
Data orzeczenia: 12 lutego 2015
Data publikacji: 14 maja 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 57% Wspólna treśćkara umowna, praca dodatkowa, pozwany, robota dodatkowa, umowa, wartość, projekt -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, praca dodatkowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, robota dodatkowa, umowa, opóźnienie, pracę niewykonaną, zmiarkowanie kary umownej, wartość, zapłata za prace dodatkowe, projekt, montaż, część wynagrodzenia, należność za materiały, wartość prac, kosztorysowanie, przedmiar robót, odstąpienie od umowy, dodatkowe wynagrodzenie
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gdańsku
Data orzeczenia: 27 kwietnia 2022
Data publikacji: 1 września 2022 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, wykonanie zobowiązania, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku
Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013
Data publikacji: 26 czerwca 2013 Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, umowa, zawezwanie, próby ugodowe, robota dodatkowa, pozwany, praca dodatkowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, umowa, przedmiot umowy, zawezwanie, próby ugodowe, opóźnienie, zawezwanie do próby ugodowej, kosztorys, zwłoka, robota dodatkowa, pozwany, umowa główna, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, praca dodatkowa, zarzut powoda miarkowania kary, wartość wykonanych robót, wykonanie przedmiotu, brak materiałów budowlanych, żądanie zmniejszenia kary
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Data orzeczenia: 6 lipca 2017
Data publikacji: 11 sierpnia 2017 Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, umowa, wykonanie pracy, praca dodatkowa, pozwany, projekt, dłużnik -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie, umowa, wykonanie pracy, styropian, praca dodatkowa, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, dłużnik, świadek, termin wykonania prac
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 6 lutego 2018
Data publikacji: 28 września 2018 Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, zobowiązanie niepieniężne, umowa najmu -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku
Data orzeczenia: 5 października 2017
Data publikacji: 22 listopada 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćkara umowna, projekt, umowa, wykonanie zobowiązania, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, projekt, dokumentacja projektowa, miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 14 czerwca 2016
Data publikacji: 29 października 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćkara umowna, projekt, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, projekt, umowa, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 12 lutego 2016
Data publikacji: 10 czerwca 2021 Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćkara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, najemca, umowa najmu -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, najemca, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony, kolejny najemca
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni
Data orzeczenia: 13 września 2019
Data publikacji: 26 stycznia 2021 Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćkara umowna, umowa, pozwany, praca dodatkowa, wykonanie pracy, ściana -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, umowa, pozwany, praca dodatkowa, wartość umowy, wykonanie pracy, ściana, opóźnienie, wykonanie prac remontowych, odstąpienie od umowy, transza, pieczęć, działalność gospodarcza, faktura zaliczkowa, montaż, oświadczenie o odstąpienia, opuszczenie budowy, gładź na ścianach, instalacja hydrauliczna, odcisk
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie
Data orzeczenia: 19 grudnia 2013
Data publikacji: 31 grudnia 2013 Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wykonanie pracy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wykonanie pracy, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 lipca 2020
Data publikacji: 26 stycznia 2021
Istotność:
Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, umowa, projekt, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, robota dodatkowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa, obiekt, zadanie inwestycyjne, projekt, pozwany, sieć zewnętrzna, prawo odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, strona powodowa, faktura, zwłoka, dokumentacja, gwarancja, robota dodatkowa, opóźnienie, brykiet
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data orzeczenia: 25 lipca 2012
Data publikacji: 8 grudnia 2012 Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, umowa, robota dodatkowa, praca dodatkowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, umowa zasadnicza, harmonogram, umowa, robota dodatkowa, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy dodatkowej, praca dodatkowa, pozwany powiat, zamówienie publiczne, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, wykonanie roboty, dzień zwłoki, opaska betonowa, robota budowlana niezgodnie, obróbka okien, pozwany, zrealizowanie robót, miarkowanie kary
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 28 lutego 2018
Data publikacji: 20 czerwca 2018 Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, umowa, robota dodatkowa, praca dodatkowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, część mieszkalna, przedmiar robót, pozwany, dokumentacja projektowa, świetlica, umowa, robota dodatkowa, wynagrodzenie ryczałtowe, opóźnienie, praca dodatkowa, wykonanie roboty, inwestor, miarkowanie kary umownej, inspektor nadzoru inwestorskiego, wykonanie umowy, dokumentacja przetargowa, odbiór robót, termin zakończenia robót, wartość kary
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 4 października 2013
Data publikacji: 7 lipca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, umowa, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie pracy, dłużnik -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, umowa, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 7 marca 2018
Data publikacji: 9 czerwca 2018 Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, projekt, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, projekt, opóźnienie, etap prac, dzieło, rejestr zabytków, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, etap umowy, odsetka, trzeci etap, wynagrodzenie brutto, dostosowanie obiektu, kurtyna, dokumentacja projektowa, przekroczenie terminów, podstawa naliczenia kary umownej, protokół odbioru dokumentacji, wada
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie
Data orzeczenia: 24 maja 2016
Data publikacji: 28 czerwca 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, próby ugodowe, zawezwanie, przedawnienie, pozwany, nienależyte wykonanie, robota dodatkowa, wykonanie zobowiązania, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, próby ugodowe, miarkowanie kary umownej, zawezwanie, przedawnienie, zawezwanie do próby ugodowej, druga próba, wierzyciel, bieg przedawnienia, opóźnienie, pozwany, gmina, nienależyte wykonanie, robota dodatkowa, szkoda, wykonanie umowy, płyta boiska, wykonanie zobowiązania, umowa, sporządzony protokół odbioru
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 14 lutego 2014
Data publikacji: 16 kwietnia 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, umowa, projekt, pozwany, robota dodatkowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa, projekt, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Data orzeczenia: 2 listopada 2016
Data publikacji: 5 grudnia 2016 Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, dłużnik, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, dłużnik, wierzyciel, nota księgowa, niedbalstwo, odstąpienie od umowy, szkoda, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, staranność, wartość umowy, odstąpienie wykonawcy, terminal, zwłoka, samodzielny publiczny zakład opieki, odszkodowanie, konstrukcja kary umownej
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 30 sierpnia 2013
Data publikacji: 29 września 2013 Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, umowa najmu, najemca, pozwany, zobowiązanie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, umowa najmu, najemca, gwarancja bankowa, pozwany, lokal, oświadczenie o poddaniu, miarkowanie kary umownej, rażące wygórowanie kary umownej, czynsz najmu, żądanie kary umownej, nowy najemca, zobowiązanie, znaczna część, rażąco wygórowana kara umowna, wypowiedzenie umowy najmu, podstawa wypowiedzenia umowy, płacenie czynszu, utratę wizerunku, wypowiedzenie umowy przez powódkę
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie
Data orzeczenia: 3 lutego 2017
Data publikacji: 16 maja 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie
Zobacz» |