Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X GC 861/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-11-24

VI ACa 1008/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, realizacja przedmiotu umowy, pozwany, wykonanie zobowiązania, budowa
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa o roboty budowlane, potrącenie, realizacja przedmiotu umowy, projekt, zwłoka, pozwany, strop, wykonanie przedmiotu umowy, wartość przedmiotu umowy, wpływ na opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa, powstałe opóźnienie, inwestycja, zjawisko, drobne braki, kurzawka
Zobacz»

VI ACa 834/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 września 2016

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, umowa o roboty budowlane, odstąpienie od umowy, realizacja przedmiotu umowy, realizacja robót, termin, wina wykonawcy, budowa
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, umowa o roboty budowlane, odstąpienie od umowy, wierzytelność, nieterminowe zakończenie, zakończenie realizacji przedmiotu umowy, realizacja przedmiotu umowy, dodatkowy termin, realizacja robót, zwłoka wykonawcy, dzień zwłoki, opóźnienie, termin, strop, wina wykonawcy, biegły sądowy, budowa, wartość przedmiotu umowy, oświadczenie o potrąceniu, racja powoda
Zobacz»

V ACa 791/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wykonanie zobowiązania, umowa o roboty budowlane, przedmiot umowy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, odstąpienie od umowy, nota odsetkowa, zapłata części wynagrodzenia, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wykonanie przedmiotu umowy, funkcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, odstąpienie przez powódkę, wypadek odstąpienia od umowy, opóźnienie w zapłacie, naprawienie szkody wynikłej, bezskuteczny upływ, umowa o roboty budowlane, przedmiot umowy, zobowiązanie niepieniężne, świadczenie niepieniężne, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej
Zobacz»

I ACa 729/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 listopada 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, realizacja przedmiotu umowy, wykonanie zobowiązania, upadłość
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, odstąpienie od umowy, dalsza praca, pozwany, zgoda na rozpoczęcie, umowa z dniem, rozmowa telefoniczna, wartość umowy, realizacja przedmiotu umowy, dodatkowy termin, wykonanie zobowiązania, wypadek odstąpienia od umowy, podzielność świadczenia, oświadczenie woli, miarkowanie kary, wysokość kary umowna, zmniejszenie kary umownej, upadłość, syndyk, komenda
Zobacz»

V ACa 937/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 lipca 2016

Data publikacji: 1 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, pozwany, wykonanie zobowiązania
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, odstąpienie od umowy, budynek, umowa o roboty budowlane, obiekt, pozwany, dokonanie miarkowania kary umownej, przekazanie terenu budowy, wzajemna wierzytelność, niespełnione świadczenie, termoizolacja, dłużnik w wykonaniu zobowiązania, wykonanie zobowiązania, wierzytelność powódki, kwota kosztorysowa, wartość robót, kosztorys, skuteczne potrącenie, zwłoka dłużnika, współdziałanie z dłużnikiem
Zobacz»

VI GC 400/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 10 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, przypadek odstąpienia, wykonanie zobowiązania
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, uznanie kary za rażąco, wykończenie robót, przypadek odstąpienia, wynagrodzenie umowne, wykonanie zobowiązania, dochodzona kara umowna, skuteczność odstąpienia od umowy, żądanie zapłaty kary umownej, ukończenie dzieła, prawo do odstąpienia, umowa strony, uprawnienie do odstąpienia, skuteczne odstąpienie, skuteczność oświadczenia, miarkowanie kary umownej, umowa prawa
Zobacz»

V GC 331/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 21 listopada 2012

Data publikacji: 12 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, wykonanie zobowiązania, pozwany
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, odstąpienie od umowy, skuteczne odstąpienie od umowy, umowa sprzedaży węgla brunatnego, naliczenie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pozwany, brak skutecznego odstąpienia, odpowiedni dodatkowy termin, zwłoka, rygor odstąpienia od umowy, wypadek odstąpienia od umowy, wykonanie zobowiązania z umowy, kara umowna w związku, nienależyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty kary umownej, kara umowna na wypadek, podstawa do domagania, cena, sprzedany towar
Zobacz»

I C 2080/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 grudnia 2016

Data publikacji: 16 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia, pozwany, przedmiot umowy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia, artykuły mleczarskie, pismo z dni, wartość umowna, pozwany, dostawa artykułów, wypadek odstąpienia od umowy, przedmiot umowy, czynność zwykłego zarządu, zapłata kary umowna, zastępca dyrektorów, jednokrotna stawka, dodatkowy termin, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, zastrzeżenie umowne prawa odstąpienia, termin do odstąpienia, dyrektor pozwanego szpitala
Zobacz»

I ACa 324/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, kara umowna, wykonanie zobowiązania, pozwany, budowa, robota budowlana
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, opóźnienie, pierwszy etap, wykonanie zobowiązania, pozwany, praca, nienależyte wykonanie zobowiązania, konsorcjum, etap inwestycji, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, wypadek odstąpienia od umowy, termin zakończenia, budowa, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, robota budowlana, projekt
Zobacz»

VIII GC 521/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2014

Data publikacji: 17 września 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, pozwany, upadłość, przedmiot umowy, realizacja robót, umowa o roboty budowlane
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa
Zobacz»

X GC 995/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2018

Data publikacji: 23 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, przedmiot umowy, protokół rozprawy, budowa, transkrypcja, umowa o roboty budowlane, wykonanie roboty
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, przedmiot umowy, straż pożarna, odbiór końcowy, protokół rozprawy, projekt, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, budowa, kontrola straży, obiekt, opóźnienie, inwestor, transkrypcja, umowa o roboty budowlane, pochylnia, poziom wody gruntowej, e, kierownik budowy, wykonanie roboty, nadzór
Zobacz»

I AGa 104/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 lipca 2020

Data publikacji: 26 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, wykonanie zobowiązania, pozwany, prawo odstąpienia
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, odstąpienie od umowy, obiekt, zadanie inwestycyjne, projekt, wykonanie zobowiązania, pozwany, sieć zewnętrzna, prawo odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, strona powodowa, faktura, zwłoka, dokumentacja, gwarancja, robota dodatkowa, opóźnienie, brykiet
Zobacz»

I AGa 47/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 lutego 2018

Data publikacji: 30 września 2020

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, pozwany, umowa o roboty budowlane
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, pracownik powoda
Zobacz»

VIII GC 282/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 12 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, wykonawca zastępczy, kanalizacja, umowa, wprowadzenie wykonawcy, wykonawstwo zastępcze
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, pozwany, faktura, wykonawca zastępczy, kanalizacja, umowa, projekt ugody, sprzęt, koparka, zeznanie świadków, nienależyte wykonanie, praca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, wprowadzenie wykonawcy, inwestor, pracownik, wykonawstwo zastępcze, separator, pismo z dni
Zobacz»

XIII Ga 102/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, prawo odstąpienia
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, pozwany, prawo odstąpienia, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne
Zobacz»

VI ACa 354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, wykonanie zobowiązania, pozwany, prawo odstąpienia
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, odstąpienie od umowy, wykonanie zobowiązania, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie
Zobacz»

I ACa 1391/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 lutego 2013

Data publikacji: 14 maja 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, podwykonawca, budowa, kanalizacja, zajęcie pasa drogowego, harmonogram
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, gmina, odstąpienie od umowy, podwykonawca, budowa, kanalizacja, opóźnienie, zajęcie pasa drogowego, harmonogram, inspektor nadzoru inwestorskiego, odcinek, miarkowanie kary umownej, przekazanie placu budowy, ustanowienie inspektora nadzoru, inwestycja, zezwolenie na zajęcie pasa, dziennik budowy, ekipa wykonawcza, prace ziemne, wysokość kary
Zobacz»

III Ca 1512/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, wykonanie zobowiązania, budowa, harmonogram, pozwany, robota budowlana
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, odstąpienie od umowy, wykonanie zobowiązania, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana
Zobacz»

VII AGa 175/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 18 maja 2018

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, budowa, odstąpienie od umowy, podwykonawca, pozwany, wykonanie roboty, przedmiot umowy, harmonogram
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, warunek ogólny umowy, budowa, odstąpienie od umowy, podwykonawca, plac budowy, pozwany, nasyp, sprzęt, wynagrodzenie umowne, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, warstwa podłoża, opóźnienie, praca, pierwsza warstwa, zapłata kary, przedmiot umowy, kontrakt, harmonogram
Zobacz»

IX GC 282/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 lutego 2016

Data publikacji: 23 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, odstąpienie od umowy, budowa, robota budowlana
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, pozwany, odstąpienie od umowy, budowa, plac budowy, gwarancja ubezpieczeniowa, przejęcie terenu budowy, kopia polisy, porozumienie, pozwana zaliczka, gwarancja bankowa, pozwana kara umowna, robota budowlana, uzyskanie gwarancji, polisa ubezpieczeniowa, prace budowlane, dzień podpisania, opóźnienie, oczyszczalnia ścieków, zeznanie powoda
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Parteka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: