Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Łodzi

kara umowna

miarkowanie kary umownej, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, pomieszczenie, remont, pozwany, oferta, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość, wentylacja mechaniczna, wykonanie umowy, przedmiot umowy

kara umowna

kara umowna, nota obciążeniowa, porozumienie, potrącenie, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa, opóźnienie w wykonaniu prac, wykonanie prac przez powódkę, opóźnienie w realizacji

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, podwykonawca, piaskowiec, aneks, impregnacja, elewacja, pozwany, budynek, umowa, wykonanie roboty, front robót, realizacja robót, budowa, termin wykonania umowy, roboty elewacyjne, robota kamieniarska, płyta, kaucja gwarancyjna, kara umowna za opóźnienie

kara umowna

front robót, opóźnienie, instalacja, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, przekazanie frontu robót, potrącenie, faktura, zwłoka, protokół odbioru, zastrzeżona kara umowna, dłużnik, tynk, rozpoczęcie robót, oddanie przedmiotu umowy, udostępnienie frontu, wysokość zastrzeżonej kary, harmonogram, kaucja

kara umowna

opóźnienie, agregat, wykonanie zamówienia, umowa, opóźnienie w dostawie, gaz medyczny, termin wykonania zamówienia, pozwany, miarkowanie kary umownej, podwykonawca, termin realizacji, opóźnienie w realizacji, przyłącze kablowe, realizacja umowy, przedmiotowa kara umowna, wykonanie roboty, dodatkowy odcinek, protokół bezusterkowego odbioru, wpływ na opóźnienie, przedmiot umowy

kara umowna

miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy

kara umowna

opóźnienie, faktura vat, pozwany, nota odsetkowa, obiekt, miarkowanie kary umownej, porozumienie, umowa o roboty budowlane, termin realizacji, potrącenie, naliczona kara, zapłata kary, front, obciążenie rachunku bankowego, jednostkowe zamówienie, płatność faktury, realizacja przedmiotu umowy, wierzytelność, zakończony dzień, przesunięcie

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, jednostkowe zamówienie, dzień opóźnienia, meble biurowe, zmniejszenie kary umownej, realizacja zamówienia, wartość jednostkowa, znaczna część, przesłanka miarkowania kary, dostawa, pozwany, wykonanie zobowiązania, instytucja miarkowania kary umownej, opóźnienie powódki, rażące wygórowanie kary umownej, przetarg, urząd marszałkowski, skutek opóźnienia, termin większości

kara umowna

przebieg ogrodzenia, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, dzień opóźnienia, umowa, remont ogrodzenia, zapłata kary umowna, powstałe opóźnienie, miarkowanie kary umownej, korzenie drzewa, poznanie, trasa przebiegu, brama, rażące wygórowanie, kara umowna za opóźnienie, odbiór robót, wysięgnik, opóźnienie w realizacji, wykonanie zobowiązania

kara umowna

podwykonawca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, powodowy wykonawca, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, nawierzchnia asfaltowa, umowa, wykonanie roboty, interwenient, przebudowa sieci wodociągowa, termin zakończenia, impreza rozrywkowa, zakończenie robót i zgłoszenie, front robót, nienależyte wykonanie, pozwany, przebieg robót, przedmiot umowy, plac budowy

kara umowna

kara umowna, maszyna wyciągowa, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, budynek maszyny, wymiennik ciepła, termin zakończenia robót, aneks, nota księgowa, umowa, instalacja, kserokopia korespondencji, przedział, zmieniający termin, wykonanie pracy, faktura, front, zakres roboty, zapłata kary umowna

kara umowna

kara umowna, siłownik, usterka, okno, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, weksel, pozwany, potrącenie, naprawa, kara umowna za opóźnienie, fasada, umowa, wykonanie przedmiotu, nieprawidłowy montaż, opóźnienie powoda, wysokość kary, usunięcie wady, opóźnienie w usunięciu, dostawa i montaż

kara umowna

kara umowna, sap, umowa z dniem, umowa, dzień opóźnienia, wykonanie roboty, nieterminowe wykonanie, wentylacja i klimatyzacja, instalacja, wartość umowy, budowa, zmiarkowanie kary umownej, wykonanie umowy, główny wykonawca, praca tynkarska, potrącenie, zwłoka, dokumentację powykonawczą, wentylacja mechaniczna, opóźnienie w wykonaniu robót

kara umowna

kara umowna, scena, opóźnienie, fotel, umowa, termin zakończenia, przedłużenie terminów, wartość wynagrodzenia, wykonanie roboty, sala widowiskowa, robota budowlana, kolor wykładziny, pozwana gmina, pozwany, aneks, termin wykonania robót, zakończenie roboty, nienależyte wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, budowa

kara umowna

opóźnienie, praca drogowa, usterka, inwestor, pozwany, opaska, płyty ażurowe, miarkowanie kary umownej, front robót, przedmiot umowy, prace ziemne, robot drogowy, umowa, budowa, gruz, rusztowanie, krawężnik, obrzeże, redukcja kary umownej, przyczyna opóźnienia

kara umowna

zarzut miarkowania kary umownej, miarkowanie kary umownej, dzień opóźnienia, umowa, wynagrodzenie powodów, ilość dni opóźnienia, robota budowlana, praca dodatkowa, opóźnienie w oddaniu, pozwany, termin wykonania prac, wydłużenie terminów, potrącenie, ośrodek, stopa referencyjna, wysokość kary, termin zakończenia robót, właściwa kara, kosztorys, wierzytelność

kara umowna

azyl, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, podstawa miarkowania, wykonanie zobowiązania, studzienka kanalizacyjna, kryterium miarkowania, dochód przedsiębiorcy, dokumentacja, wierzyciel, brak właściwej organizacji, zastrzeżona kara umowna, polska gospodarka, realia polski, ustawowa odsetka za opóźnienie, roboty kanalizacyjne, pozwany, dotkliwa sankcja, prawo do kary umownej, małe zaangażowanie

kara umowna

usterka, opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, umowa, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi

kara umowna

miarkowanie kary umownej, kwota kary umowna, określoność, zastosowanie miarkowania, sporządzenie operatu, zmniejszenie kary umownej, określenie sumy pieniężnej, znaczenie przy miarkowaniu kary, cały kontrakt, zero, prawo podmiotowe, małe znaczenie, możliwość miarkowania kary umownej, dysproporcja pomiędzy karą, szkoda po stronie powodowej, dzień opóźnienia, stanowiąca kara umowna, rażąco wygórowana kara umowna, logika oceny, należne pozwane wynagrodzenie

kara umowna

kara umowna, nawierzchnia, miarkowanie kary, umowa, kanalizacja deszczowa, oferta, rada budowy, pas drogowy, kanalizacja sanitarna, dokumentacja projektowa, organizacja ruchu, podbudowa drogi, kolizja z kanalizacją, postępowanie przetargowe, wykonanie umowy, płyta betonowa o grubości, rzędna, wykonanie przedmiotu, dzień opóźnienia, termin