Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Łodzi

kara umowna

kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót, wstępny odbiór

odstąpienie od umowy, pozwany, strop, umowa, potrącenie, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, betonowanie

kara umowna, dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji, zapłata kary umowna, parter

kwartał, umowa, praca saperska, nadleśnictwo, odstąpienie od umowy, harmonogram rzeczowy, miarkowanie kary umownej, wartość brutto, wykonanie pracy, pozwany, kara umowna za opóźnienie, umowa konsorcjum, wykonanie przedmiotu umowy, teren, upływ terminu realizacji umowy, wynagrodzenie umowne, potrącenie, ilość przedmiotów, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, ofertowy wykonawca

kara umowna, umowa, pozwany, praca dodatkowa, wartość umowy, wykonanie pracy, ściana, opóźnienie, wykonanie prac remontowych, odstąpienie od umowy, transza, pieczęć, działalność gospodarcza, faktura zaliczkowa, montaż, oświadczenie o odstąpienia, opuszczenie budowy, gładź na ścianach, instalacja hydrauliczna, odcisk

kara umowna, wada, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary

umowa, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin

kara umowna, pozwany, opóźnienie, harmonogram robót, powodowa spółka, potrącenie, podwykonawca, wartość umowy, występujące opóźnienie, miarkowanie kary, miarkowanie przez sąd, część urządzenia, wykwalifikowany pracownik, zwłoka w oddaniu, kara umowna z wierzytelnością, umowa, praca instalacyjna, miarkowanie odszkodowania, robota instalacyjna, praca

kara umowna, opóźnienie, pozwany, hala, wykonanie pracy, łącznik, ściana, dzień zwłoki, zeznanie świadków, płyta warstwowa, dzienna kara, przesłuchanie powoda, nowa ściana, pismo z dna, aneks, praca dodatkowa, podnośnik nożycowy, dostarczenie płyty, umowa, inwestor

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, praca, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie

kara umowna, opóźnienie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, umowa, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady

kara umowna, opóźnienie, dostawa mebli, umowa, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, wykonanie zobowiązania, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, naliczona kara, potrącenie, opóźnienie w realizacji, nienależyte wykonanie, przedmiot umowy, zamówienie publiczne

kara umowna, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna

kara umowna, opóźnienie, umowa, wykonanie pracy, styropian, praca dodatkowa, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, dłużnik, świadek, termin wykonania prac

czas nagrania, potrącenie, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru robót, etap robót, umowa, termin wykonania robót, kara umowna za opóźnienie, wynagrodzenie, praca

umowa, kara umowna za opóźnienie, odstąpienie od umowy, ustęp, opóźnienie w usunięciu, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, rekonesans, pozwany, praca saperska, oczyszczenie terenu, niewypał, przedmiot wybuchowy, usunięcie uchybień, niewybuch, opad, miarkowanie kary, saper, skala przedsięwzięcia, nienależyte wykonanie prac

kara umowna, opóźnienie, umowa, miarkowanie kary umownej, nota księgowa, drabinka, pozwany, długość okresu opóźnienia, opóźnienie w realizacji umowy, potrącenie, wartość brutto, muzeum, szafa, pozwana kara umowna, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, termin realizacji umowy, błędna wykładnia i przyjęcie, opóźnienie w wykonaniu umowy, potrącenie ewentualnej wierzytelności

kara umowna, prace wykończeniowe, pozwany, schody, instalacja elektryczna, na zewnątrz, ogrzewanie podłogowe, odbiór przyłączy, wykonanie pracy, świadectwo charakterystyki energetycznej, potrącenie, umowa, ujemna temperatura, siła wyższa, ogrzanie budynków, miarkowanie kary umownej, tynki wewnętrzne, warunki atmosferyczne, żądanie zapłaty kary umownej, tynk akrylowy

kara umowna, warstwa ścieralna, nierówność, potrącenie, miarkowanie kary umownej, wada, nawierzchnia asfaltowa, umowa, oświadczenie o potrąceniu, podwykonawca, inwestor, frezowanie, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, wykonanie zobowiązania, odbiór robót, przedmiot umowy, wierzyciel, wykonanie umowy

kara umowna, umowa, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik