Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Łodzi

kara umowna

kara umowna, inwentaryzacja geodezyjna, miarkowanie kary umownej, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie przedmiotu, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, sieć wodociągowa, zwłoka, zapłata kary umowna, robota budowlana, dzieło, gotowość do odbioru robót, rażące wygórowanie, odbiór budowy, dokumentacja, prawidłowe wykonanie przedmiotu, gotowość do odbioru

kara umowna

kara umowna, odbiór przedmiotu umowy, zakończenie pracy, prace wykończeniowe, dziennik budowy, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zakończenie roboty, termin, protokół odbioru, odbiór obiektu, zaawansowanie prac, rozpoczęcie czynności odbioru, wpis inspektora nadzoru, potwierdzenie gotowości, odbiór końcowy, pozwany, zwłoka, naliczona kara umowna, zakres rzeczowy

kara umowna

kara umowna, wykonanie odcinka, opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, pozwolenie na użytkowanie, odbiór przedmiotu umowy, przyczółek, wierzytelność, potrącenie, miarkowanie kary umownej, protokół odbioru, termin zakończenia przedmiotu umowy, termin odbioru przedmiotu, pozwany, protokół odbioru przedmiotu umowy, robota budowlana, opóźnienie w dotrzymaniu, decyzja o pozwoleniu, dotrzymanie terminów, studnia

kara umowna

kara umowna, przedmiot umowy, opóźnienie, zawezwanie do próby ugodowej, robota dodatkowa, pozwany, umowa główna, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, praca dodatkowa, zarzut powoda miarkowania kary, wartość wykonanych robót, wykonanie przedmiotu, brak materiałów budowlanych, żądanie zmniejszenia kary umownej, zwłoka w przekazaniu, kosztorys ofertowy, potrącenie, robota budowlana, odbiór końcowy

kara umowna

kara umowna, strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, termin, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach

kara umowna

kara umowna, dokumentację powykonawczą, opóźnienie, potrącenie, odbiór końcowy, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, protokół odbioru, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, pozwany, miarkowanie kary umownej, przekazanie frontu robót, potrącenie, faktura, zwłoka, protokół odbioru, zastrzeżona kara umowna, dłużnik, tynk, rozpoczęcie robót, oddanie przedmiotu umowy, udostępnienie frontu, wysokość zastrzeżonej kary, harmonogram, kaucja, instalacja gazowa, brak ścianek działowych

kara umowna

kara umowna, zapłata kary umowna, organizacja ruchu, przedmiot umowy, droga powiatowa, wydanie projektu, dzień opóźnienia, dzieło, realizacja przedmiotu umowy, przedmiot zamówienia, komplet projektów, pozwany, powiat, ciąg drogi, oddanie przedmiotu, termin, przekazanie kompletu, trudność w realizacji, opiniowanie projektów, obiekt mostowy

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, dzień zwłoki, potrącenie, przedmiot zlecenia, naliczona kara, transakcja handlowa, odbiór końcowy, wprowadzenie na budowę, przedmiot umowy, protokół odbioru, pozwany, zapłata kary, wykonanie pracy, parking dla samochodów osobowych, usunięcie wady, powodu kara, kierownik budowy, rażące wygórowanie, podwykonawca inwestycji

kara umowna

kara umowna, oddanie przedmiotu umowy, pozwany, budowa, zwłoka w oddaniu przedmiotu, brak wykonań, mąż powódki, stan surowy, ułożenie posadzki, szpachlowanie i malowanie, wynagrodzenie częściowe, wykończenie wnętrza, pisemna umowa, wartość prac, dzień zwłoki, naliczenie kary umownej, robota budowlana, stan zerowy, naliczanie kary umownej, stwierdzona wada

kara umowna

kara umowna, przebieg ogrodzenia, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, dzień opóźnienia, remont ogrodzenia, zapłata kary umowna, powstałe opóźnienie, miarkowanie kary umownej, korzenie drzewa, poznanie, trasa przebiegu, brama, rażące wygórowanie, kara umowna za opóźnienie, odbiór robót, wysięgnik, opóźnienie w realizacji, wykonanie zobowiązania

kara umowna

kara umowna, przedmiot zamówienia, dostawa mebli, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, potrącenie, opóźnienie w realizacji, przedmiot umowy, zamówienie publiczne, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyposażenie nowe, naliczona kara umowna, formularz cenowy

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania

kara umowna

kara umowna, wynagrodzenie umowne, pozwany, zgodność z oryginałem, potrącenie, pojazd, oświadczenie o potrąceniu, umowa strony, faktura, opóźnienie, regulamin udzielania zamówień, kserokopia, termin realizacji zamówienia, dostawa samochodów, oddanie przedmiotu umowy, dzień zwłoki, podwozie, awaria, kryterium oceny ofert, zwłoka w oddaniu przedmiotu

kara umowna

kara umowna, odbiór końcowy, przedmiot umowy, zakończenie przedmiotu umowy, kaucja, zakończenie roboty, gotowość do odbioru, opóźnienie w zakończeniu, wartość zabezpieczenia, zakończenie pracy, robota budowlana, gotowość do odbioru końcowego, termin zakończenia, pozwany, gotowość obiektu do odbioru, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, potrącenie, opóźnienie, wada, występowanie opóźnień

kara umowna

kara umowna, przedmiot umowy, całe zamówienie, wysokość kary umowna, pomoc dydaktyczna, przesłanka miarkowania kary umownej, część kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, cena brutto, umowa powódki, zwłoka w dostarczeniu, postanowienie kontraktowe, ramy europejskiej, realizacja umowy, potrzeba projektu, całość zamówienia, podręcznik, uczeń, europejski fundusz społeczny

kara umowna

kara umowna, umowy deweloperskie, umowa, ogrzewanie podłogowe, ugoda, ogrzewanie, cena lokalu, pozwany, umowy rezerwacyjne, opóźnienie, deweloper, lokal mieszkalny, zawarcie, zmiana ogrzewania, ustanowienie odrębnych własności lokali, wpłacona kwota, umowa ustanowienia odrębna własności, instalacja, miarkowanie kary umownej, proporcjonalny udział

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania

kara umowna

kara umowna, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie przedmiotu umowy, wynagrodzenie netto, miarkowanie wysokości kary umownej, strona wykonawcy, odstąpienie od umowy, kara umowna równa, zasadność miarkowania, rażące wygórowanie, plac robót, przypadek opóźnienia, uzasadniające miarkowanie, dzień opóźnienia, teren robót, uporządkowanie terenu, pozwany, wypadek odstąpienia, umowa o wykonanie robót, większość pracy

kara umowna

kara umowna, pozwany, lokal, pozwana kara umowna, miarkowanie kary umownej, wada, rozliczenie przedmiotu umowy, zakończenie i odbiór robót, zwłoka w usunięciu wady, komisja, wynagrodzenie umowne, umowa, odbiór prac, spowolnienie procesu, termin odbioru, termin zakończenia robót, wykonanie remontu, zapłata kary, protokół, nieterminowe usunięcie