Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII Ga 157/17 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2017-05-15

X GC 125/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 maja 2012

Data publikacji: 8 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, aneks, termin zakończenia, opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, umowa z dniem, dziennik budowy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, aneks, termin zakończenia, termin zakończenia robót, opóźnienie, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, wynagrodzenie ryczałtowe, umowny termin zakończenia, dzień opóźnienia, protokół odbiorów wykonany robót, kanalizacja deszczowa, mieszkaniec sąsiednich budynków, zakończenie inwestycji, robota budowlana, roszczenie o zapłatę kary, umowa z dniem, dziennik budowy, opóźnienie wykonawcy
Zobacz»

X GC 512/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, opóźnienie, pozwany, umowa, dziennik budowy, termin zakończenia
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, podwykonawca, opóźnienie, pozwany, umowa, notatka, dziennik budowy, elewacja, termin umowny, protokół odbioru, rusztowanie, realizacja robót, sufit, inwestycja, montaż, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, faktura, termin zakończenia, żaluzja
Zobacz»

I ACa 945/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 grudnia 2012

Data publikacji: 15 marca 2013

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, podwykonawca, aneks, pozwany, budowa, termin wykonania umowy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, opóźnienie, podwykonawca, piaskowiec, aneks, impregnacja, elewacja, pozwany, budynek, wykonanie roboty, front robót, realizacja robót, budowa, termin wykonania umowy, roboty elewacyjne, robota kamieniarska, płyta, kaucja gwarancyjna, kara umowna za opóźnienie, wysokość kary umowna
Zobacz»

X GC 1678/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, wykonanie instalacji, budowa, zakończenie pracy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, opóźnienie, styropian, praca dodatkowa, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, dłużnik, świadek, termin wykonania prac, zakończenie pracy, instalacja wodnokanalizacyjna
Zobacz»

I ACa 491/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, opóźnienie, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

VIII C 1354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 4 marca 2014

Data publikacji: 17 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, strona powodowa, potrącenie, pozwany, umowa
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, podwykonawca, strona powodowa, potrącenie, powództwo wzajemne, pozwany, naliczenie kary umownej, modernizacja pomieszczeń, wymagania przeciwpożarowe, zastrzeżenie kary umownej, budynek główny, poinformowanie strony, wysokość kary umowna, etap remontu, dzień przed wejściem, ciąg komunikacyjny, uprzednia zgoda, wykonana praca, umowa, potrącenie dokonane przez stronę
Zobacz»

V ACa 922/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 maja 2014

Data publikacji: 29 maja 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, budowa, umowa, aneks, podwykonawca
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, budowa, umowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, aneks, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa
Zobacz»

V ACa 1009/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 14 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, hala, pozwany, dziennik budowy, opóźnienie, przedmiot umowy, potrącenie, termin
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, hala, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, dziennik budowy, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin
Zobacz»

I ACa 849/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 września 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, aneks, pozwany, umowa, opóźnienie, praca, termin
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, aneks, wykonawca zastępczy, pozwany, umowa, droga osiedlowa, te sprawy, częsta praca, część pracy, tynk zewnętrzny, przyłącze kanalizacyjne, opóźnienie, praca, termin, wrzesień, obniżenie kary umownej, miarkowanie kary, płytka klinkierowa, wysokość kary, praca określona w umowach
Zobacz»

I ACa 1293/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 15 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, strona powodowa, opóźnienie, umowa, pozwany, podwykonawca, budowa
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, budynek usługowy, strona powodowa, opóźnienie, budynek mieszkalny, umowa, odstąpienie od umowy, pozwany, podwykonawca, zwłoka, praca na budynku, budowa, wynagrodzenie ryczałtowe, zagospodarowanie terenów, budynek handlowy, dłużnik, budynek wielorodzinny, wartość umówionego wynagrodzenia, wykonanie budynków, wynagrodzenie za budynki
Zobacz»

I AGa 38/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 12 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, zakończenie pracy, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, zarzut potrącenia
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, opóźnienie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady, porozumienie
Zobacz»

V GC 149/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, opóźnienie, termin zakończenia, aneks, umowa, instalacja, praca
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, maszyna wyciągowa, pozwany, opóźnienie, termin zakończenia, protokół odbioru, budynek maszyny, wymiennik ciepła, termin zakończenia robót, aneks, nota księgowa, umowa, instalacja, kserokopia korespondencji, przedział, zmieniający termin, praca, wykonanie pracy, faktura, front
Zobacz»

I ACa 637/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, termin zakończenia, pozwany, aneks, przedmiot umowy, budowa
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, scena, opóźnienie, fotel, termin zakończenia, przedłużenie terminów, wartość wynagrodzenia, sala widowiskowa, robota budowlana, kolor wykładziny, pozwana gmina, pozwany, aneks, termin wykonania robót, zakończenie roboty, nienależyte wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, budowa, ośrodek kultury, usterka
Zobacz»

I AGa 308/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 7 marca 2023

Data publikacji: 12 listopada 2024

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, nota, potrącenie, pozwany, podwykonawca, praca, umowa
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, opóźnienie, nota obciążeniowa, porozumienie, nota, potrącenie, wykonanie pracy, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, praca, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik
Zobacz»

I ACa 598/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 30 października 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, dziennik budowy, termin
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, opóźnienie, usprawiedliwione opóźnienie, przepompownia, pozwany, zapłata kary umowna, tłocznia, inwestycja, umówiony termin, wykonanie przedmiotu umowy, kolektor, okres zimowy, zwłoka, warunki pogodowe, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie roboty, niesprzyjający warunek atmosferyczny, dziennik budowy, sposób zasilania, termin
Zobacz»

XXVI GC 57/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 października 2018

Data publikacji: 16 marca 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, budowa, pozwany, wykonanie umowy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, podwykonawca, zatrudnienie podwykonawcy, zatajenie, inwestor, naliczenie kary umownej, fakt zatrudnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, robota budowlana, zapłata kary umowna, umowa o podwykonawstwo, funkcja kary, pozwany, budowa budynków wielorodzinnych, wykonanie umowy, szkoda, gmina miejska, podwykonawca powoda, wynagrodzenie
Zobacz»

VIII GC 521/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2014

Data publikacji: 17 września 2014

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, pozwany, potrącenie, przedmiot umowy, umowa o roboty
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, umowa o roboty, wysokość kary
Zobacz»

I AGa 126/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 listopada 2018

Data publikacji: 6 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, umowa z dniem, instalacja, budowa, wykonanie umowy, potrącenie
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, opóźnienie, sap, umowa z dniem, dzień opóźnienia, nieterminowe wykonanie, wentylacja i klimatyzacja, instalacja, wartość umowy, budowa, zmiarkowanie kary umownej, wykonanie umowy, główny wykonawca, praca tynkarska, potrącenie, zwłoka, dokumentację powykonawczą, wentylacja mechaniczna, opóźnienie w wykonaniu robót, dowolna ocena wiarygodności
Zobacz»

VIII GC 273/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 10 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, termin zakończenia, pozwany, przedmiot umowy, budowa, aneks
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, nadleśnictwo, zwłoka w usunięciu wady, termin zakończenia, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie, termin zakończenia prac
Zobacz»

I C 415/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2 czerwca 2016

Data publikacji: 4 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, opóźnienie, umowa o roboty, umowa z dniem, etap robót, budowa, praca
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa o roboty, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji, zapłata kary umowna
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sławomira Janikowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia S.O. Marzena Eichstaedt ,  S.O. Jarosław Pawlak ,  S.R. (del.) Tomasz Kucharski (spr.)
Data wytworzenia informacji: